Yükleniciye hak edişlerin eksik ve sürekli geç ödenmesi durumunda yüklenici hakkında tesis edilen ihalelere katılmaktan yasaklanma işleminin iptal edilmesi gerektiği hk.

Danıştay 13. Dairesi’nin 2024 tarihli kararı

Her ne kadar davacı tarafından ihale konusu iş zamanında bitirilememişse de, söz konusu işin yüklenicisi olan davacıya ödenmesi gereken hak edişlerin eksik ve sürekli geç ödendiği, idarece sürekli süre uzatım yoluna gidildiği, davacı tarafından hak edişlerin ödenmesi gerektiği hususunun idareden talep edildiği, idarece davacının bu talebine, hak edişlerin ekonomik imkanlar dahilinde ödeneceği şeklinde ne zaman ödeneceği belli olmayan bir süreç öngörüldüğü, davacının işi zamanında bitirememesinin idarenin hak edişleri zamanında ödememesinden kaynaklandığı, davacı tarafından bu koşullarda işin %80,64'nın gerçekleştirildiği de göz önüne alındığında, davacının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahisle kamu ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır

Mahkeme kararının içeriği ve detaylı bilgi için Güldağ Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz .