İhaleyi yapan idareden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle yükleniciye ek süre verilmesi gerektiği, bu süre verilmeden yapılan feshin haklı sebebe dayanmadığı, tesis edilen ihalelere katılmaktan yasaklama işleminin iptal edilmesi gerektiği hk.

Danıştay 13. Dairesi’nin 2021 tarihli kararı

Davalının talepleri doğrultusunda sözleşmede kararlaştırılan imalatlarda değişiklikler yapılması gerektiği ve bu doğrultuda gerekli projelerin hazırlanarak onaylanmasının zamanında yapılmamış bulunduğu ve bu gecikmede davacının kusuru bulunmadığı göz önüne alınarak iş için ilave süre verilmesi gerektiği, bu süre verilmeden yapılan feshin haklı sebebe dayanmadığı, .. bu durumda, davacının 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. maddesinin (c) ve (f) bentlerinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğundan bahisle aynı Kanun'un 26. maddesi uyarınca bir yıl süre ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Mahkeme kararının içeriği ve detaylı bilgi için Güldağ Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz .